Неустойка за просрочку поставки списана в связи с возникновением не зависящих от поставщика обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта ввиду распространения новой коронавирусной инфекции

  Министерство здравоохранения Республики Тыва (истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с иском к Обществу с ограниченной ответственностью (ответчик) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в размере 793 тыс. рублей (дело № А69-1215/2021).

  Как следует из дела, между Министерством здравоохранения Республики Тыва (Заказчик) и Обществом (Поставщик) был заключен государственный контракт от 25.05.2020 на поставку компьютерного и периферийного оборудования (автоматизированные рабочие места в сборе, информационные терминалы, коммутаторы).

  Поставщик не уложился в оговорённый контрактом срок и допустил просрочку в исполнении своих обязательств.

  В связи с нарушением срока поставки заказчик начислил поставщику неустойку в сумме 793 тыс. рублей и обратился с иском  в Арбитражный суд Республики Тыва.

  Как пояснил суду ответчик, причиной просрочки послужили ограничения и запреты, связанные с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), действовавшие в 2020 году.

  Судом установлено, что предъявленная к взысканию неустойка начислена за период с 01.08.2020 по 05.10.2020 в общем размере 793 тыс. рублей.  

  Исполнение обязательств ответчика по контракту состоялось в полном объеме в 2020 году, что следует из представленных документов.

  В ходе рассмотрения дела суд указал на то, что списание начисленных поставщику сумм неустоек в связи с ненадлежащим исполнением в 2020 году госконтракта при определенных условиях является обязанностью государственного заказчика ("Правила осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом»).

  В соответствии с указанными Правилами суммы неустоек списываются, если в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

  На основании установленных выше обстоятельств Арбитражный суд Республики Тыва отказал в удовлетворении исковых требований истца о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту.

  Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 12.10.2021 и постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.02.2022 решение Арбитражного суда Республики Тыва от 29.07.2021 оставлено без изменения, апелляционная и кассационная жалобы – без удовлетворения.

Опубликовано: 02.03.2022 11:43 Обновлено: 19.04.2023 09:46